建筑工程工期能否被延期

建筑工程工期能被延期，建筑但需要经发包人或者监理人签证等方式进行确认。工程工期工程审计需要当事人经过填写审计资料交接清单，被延制定审计方案，建筑对审计程序、工程工期质量、被延进度进行跟踪检查等流程。建筑

一、工程工期建筑工程工期能否被延期

建设工程合同工期可以合法顺延。被延

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的建筑解释》第六条，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，工程工期承包人虽未取得工期顺延的被延确认，但能够证明在合同约定的建筑期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的工程工期，人民法院应予支持。被延当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

二、工程审计的具体操作步骤是怎样的

律师在线提醒您，工程审计流程是：填写审计资料交接清单并进行登记，进行审前调查；制定审计方案，草拟审计通知书并签发；对审计程序、质量、进度进行跟踪检查，核对工程项目；登记工程核定单，留档留存；复核工程审计工作底稿，编写工程结算审核情况报告；编写财务审计工作底稿，审计结案。

三、建筑工程竣工验收内容有哪些

1.检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；

2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；

4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；

5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况；

6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；

7.检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；

8.检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。